Dosar 5733/95/2024 - TribunalulGORJ

Contenciosadministrativsifiscal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulGORJ, din 15 noiembrie 2024

Rezumat dosar

Număr dosar
5733/95/2024
Instanță
TribunalulGORJ
Departament
Secţia CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Categorie
Contenciosadministrativsifiscal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
15 noiembrie 2024
Obiect
litigiu privind achiziţiile publice
Ultima actualizare
13 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • DA VINCI CONSTRUCT&PROIECT S.R.L.REPREZENTAT [Persoană fizică] şi [Persoană fizică], DELI& ASOCIAŢII. (Pârât)
  • MEVA CONCEPT SRL (Pârât)
  • SC DA VINCI CONSTRUCT & PROIECT SRL (Pârât)
  • SMART CITY DEVELOPMENT SRL (Pârât)
  • Persoană fizică #1 (Reclamant)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
21 februarie 2025 15:00 CAF F12 AP Admite excep?ia inadmisibilită?ii cererii formulate de pârâta S.C. M. C. SRL, având ca obiect constatarea nulită?ii absolute a subcontractului nr. 10/21.06.2023 şi, în consecin?ă, respinge ca inadmisibilă această cerere. Respinge excep?ia lipsei calită?ii procesuale active a reclamantei , invocată de pârâta S.C. M. C. SRL. Respinge excep?ia lipsei calită?ii procesuale pasive , invocată de pârâta S.C. M. C. SRL, atât în ceea ce prive?te ac?iunea principală, cât şi cu privire la cererea de chemare în garan?ie formulată de pârâta S.C. D. V. C. & P. S.R.L. R. excep?ia lipsei de interes a reclamantei Î. P. A., invocată de pârâta S.C. D. V. C. & P. S.R.L. A. în parte ac?iunea. Obligă pârâtele S.C. M. C. SRL şi S. C. D. S.R.L., în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 861 408,61 lei, reprezentând penalită?i de întârziere stabilite în baza contractului de lucrări nr. 13263/19.04.2021. Admite în parte cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta S.C. M. C. SRL, în contradictoriu cu pârâta SC Da V. C. & Proiect S.R.L. şi obligă această pârâtă la plata către SC Meva Concep SRL a sumei de 208 835,84 lei reprezentând penalită?i de întârziere stabilite în baza subcontractului de lucrări nr. 10/21.06.2023. Respinge cererea de chemare în garan?ie formulată de pârâta SC Meva Concep SRL în contradictoriu cu parata S. C. D. S.R.L. R. cererea reconven?ională formulată de pârâta M. C. SRL Respinge cererea pârâtei SC Meva Concep SRL de acordare a cheltuielilor de judecată. Respinge cererea de chemare în garan?ie formulată de pârâta SC Da V. C. & Proiect S.R.L. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei, astăzi, 21.02.2025, la Tribunalul Gorj.
17 februarie 2025 12:10 CAF F12 AP Amână pronunţarea la data de 21.02.2025, ora 15.00. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică azi,17.02.2025, la TRibunalul Gorj.
04 februarie 2025 12:30 CAF F12 AP Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 17.02.2025, ora 12.10 având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de pârâta D. V. C. &PROIECT SRL.
21 ianuarie 2025 12:30 CAF F12 AP Amână judecarea cauzei la data de 04.02.2025, ora 12:30 în vederea administrării probelor.
17 ianuarie 2025 12:30 CAF F12 AP Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 21.01.2025, ora 12.30 având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de pârâta SC Meva Concept SRL.
10 ianuarie 2025 12:00 CAF F12 AP Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 17.01.2025 la cererea reprezentantului convenţional al pârâtei SC Meva Concept SRL, în vederea pregăririi apărării.
20 decembrie 2024 11:30 CAF F12 AP Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.01.2025 pentru când părţile vor formula precizările solicitate de instanţă.
20 decembrie 2024 13:00 CAF F12 AP Admite în parte cererea de reducere/eşalonare şi /sau amânare plată taxă timbru. Dispune eşalonarea plăţii taxei judiciare de timbru de 39517,72 lei în 12 rate egale a câte 3293,15 lei,fiecare rată urmând a fi plătită până la data de 20 a fiecărei luni, începând cu luna ianuarie 2025. Cu drept de reexaminare în 5 zile de la comunicare,cerere care se va depune la Tribunalul Gorj. Pronunţată azi,20.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
06 decembrie 2024 10:30 CAF F12 AP Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 20.12.2024, ora estimată 11.30 având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de pârâta SC Da V. C.&Proiect SRL şi pentru comunicarea cererior de garanţie formulate în cauză, către părţile lipsă.

Căi de atac

  • 22 mai 2025: Apel - U. A. T. M.,
  • 20 mai 2025: Apel - M. C. SRL,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.