Dosar 36220/3/2022 - TribunalulBUCURESTI

Litigiicuprofesionistii, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBUCURESTI, din 22 decembrie 2022

Rezumat dosar

Număr dosar
36220/3/2022
Instanță
TribunalulBUCURESTI
Departament
Secţia a-VI-a Civilă
Categorie
Litigiicuprofesionistii
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
22 decembrie 2022
Obiect
executare contract administrativ
Ultima actualizare
20 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • MINISTERUL APARARII NATIONALE PRIN UNITATEA MILITARA NR. 02482 (Pârât)
  • TOTAL TUBY SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR TRUST INSOLVENCY SPRL (Reclamant)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
28 octombrie 2026 10:00 C1-Fond —
06 mai 2026 10:30 C1-Fond înlocuire expert
24 aprilie 2026 09:00 C14-Fond Completul nr. 14 Fond a fost desfiin?at prin Hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului Bucure?ti nr. 25 din data de 27.11.2025. Dosarele urmează a fi repartizate în conformitate cu dispozi?iile art. 103 alin. 2-3 ROIJ. Păr?ile urmează a fi citate pentru termenele ce urmează a se stabili.
17 octombrie 2025 11:30 C14-Fond În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale nr. 3 din data de 26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti dispune amânarea soluţionării prezentei cauze până la reluarea activităţii de judecată.
16 mai 2025 10:00 C14-Fond Pentru lipsa raportelor de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 17.10.2025.
13 decembrie 2024 12:00 C14-Fond Pentru lipsa raportului de expertiză.
11 octombrie 2024 09:00 C14-Fond În temeiul art. 255 şi 258 NCPC, încuviinţează reclamantei proba cu expertiză contabilă cu următoarele obiective: 1. să se stabilească cuantumul penalităţilor, aferente perioadei 15.10.2021-22.12.2022, conform art. 18.3 din contractul de execuţie lucrări nr. 119/27.12.2018, aferentei sumei de 1.164.858.77 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor pretins executate. 2. să se identifice şi să se calculeze, în legătură cu indisponibilizarea echipamentelor şi a angajaţilor în perioada februarie 2019-august 2021, următoarele sume: a. costurile cu manopera în şantier ; b. costurile de imobilizare a personalului (inclusiv de specialitate) desfăşurat/dislocat în vederea executării lucrărilor ce au făcut obiectul contractul de execuţie lucrări nr. 119/27.12.2018; c. costurile de imobilizare a utilajelor, materialelor şi a instalaţiilor alocate în vederea executării lucrărilor ce au făcut obiectul contractul de execuţie lucrări nr. 119/27.12.2018; d. costurile pentru cheltuielile generale; e. determinarea/stabilirea profitului neîncasat. Desemnează prin intermediul programului de desemnare aleatorie pe d-na expertul I. M. (fila 192, vol. 4) pentru efectuarea expertizei în specialitatea contabilă. Stabileşte onorariul provizoriu pentru efectuarea expertizei contabile în cuantum de 5.000 lei, în sarcina reclamantei. Se va cita reclamanta cu menţiunea de a face dovada achitării onorariului provizoriu pentru efectuarea expertizei contabile în cuantum de 5.000 lei, stabilit în sarcina sa, sub sancţiunea decăderii. Prorogă administrarea probei cu expertiză contabilă după administrarea probei cu expertiză în specialitatea electroenergetică Se va emite adresă către d-na expertul I. M. (fila 192, vol. 4), însoţită de obiectivele expertizei cu menţiunea desemnării sale, precum şi cu menţiunea că instanţa a dispus prorogarea administrării probei cu expertiză contabilă după administrarea probei cu expertiză în specialitatea electroenergetică. Pronunţată azi, 11.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
04 octombrie 2024 09:00 C14-Fond Amână pronunţarea în cauză la data de 11.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.10.2024.
20 septembrie 2024 12:30 C14-Fond Amână pronunţarea asupra probei cu expertiză contabilă.
17 mai 2024 12:30 C14-Fond Lipsa raportului de expertiză.
15 aprilie 2024 09:00 C14-Fond În temeiul art. 255 şi 258 NCPC, Încuviinţează ambelor părţi proba cu înscrisuri. Încuviinţează reclamantei, cât şi pârâtei proba cu expertiză tehnică în specialitatea electroenergetică cu următoarele obiective: A. obiective propuse de reclamantă: 1.să se stabilească dacă lucrările cuprinse în situaţiile de lucrări pentru luna august 2021, ataşate la adresa nr. 1022/15.09.2021 au fost sau nu executate de reclamantă (dacă lucrările cuprinse în situa?iile de lucrări se regăsesc sau nu fizic puse în operă în cadrul acestei investiţii); 2. să se stabilească dacă lipsa documentaţiei DDE a proiectului, lipsa asistenţei din partea proiectantului, lipsa serviciului de dirigenţie şantier, lipsa furnizorilor de materiale principale au împiedicat/întârziat sau nu reclamanta în execuţia lucrărilor. B. obiective propuse de pârâtă: 1. să se identifice în teren lucrările executate; 2. să se stabilească dacă lucrările executate beneficiază de un caracter util; 3.să se identifice modul de utilizare a lucrărilor realizate în vederea finalizării obiectivului de investiţii prin alte contracte de execuţie; 4.să se stabilească dacă lucrările executate vor putea fi folosite fără riscuri la finalizarea obiectivului de investiţii, ţinând seama de specificul medical al instituţiei beneficiare. Prorogă pronunţarea asupra probei testimoniale după administrarea celorlalte probe. Se va cita reclamanta cu menţiunea de a preciza, sub sancţiunea suspendării cauzei conform art. 242 alin.1 NCPC, capătul de cerere referitor la plata penalităţilor de întârziere aferente sumei de 1.164.858,77 lei, în sensul de a indica: 1. data de la care înţelege să solicite penalităţile, 2. valoarea lor, in măsura in care se solicita penalităţi pentru o perioada anterioara introducerii cererii de chemare in judecată; 3. modul de calcul al penalităţilor de întârziere, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare (se va indica procentul de penalitate, numărul de zile de întârziere, perioada concretă de calcul) 4. temeiul contractual (clauza contractuală) pe care se fundamentează acest capăt de cerere. Se va cita reclamantul cu menţiunea de a indica, sub sancţiunea suspendării cauzei conform art. 242 alin.1 NCPC, referitor la capătul de cerere referitor la plata sumei de 3.053.789 lei, modul concret de calcul al acestei sume, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare, cât şi cu menţiunea de a explicita pretenţiile referitoare la „penalităţile din cauza neîncasării cheltuielilor generale şi a profitului contractual care decurg din lipsa de execuţie şi ulterior a contabilizării lucrărilor” în sensul de a indica temeiurile de fapt şi de drept care stau la baza solicitării acestor penalităţi. Se va cita pârâta cu copia obiectivelor expertizei contabile depuse de reclamantă, la data de 02.04.2024, cu menţiunea de a-şi exprima opinia cu privire la obiectivele propuse de reclamantă Prorogă pronunţarea asupra probei cu expertiză contabilă, după depunerea precizărilor solicitate. Desemnează, prin tragere la sorţi, pentru efectuarea expertizei tehnice în specialitatea electroenergetică pe d-na expertul C. N. C.. Fixează onorariul provizoriu pentru efectuarea expertizei tehnice în specialitatea electroenergetică în cuantum de 6000 lei, câte 3000 lei, în sarcina fiecărei părţi. Se vor cita părţile cu men?iunea de a face dovada achitării onorariilor provizorii de expert stabilite în sarcina lor (3000 lei, fiecare) în termen de cel mult 5 zile de la comunicare, sub sancţiunea decăderii din probă. Se va emite adresă către expertul în specialitatea electroenergetică pe d-na expertul C. N. C.. în vederea efectuării şi depunerii raportului de expertiză cu cel pu?in 10 zile înainte de termenul de judecată acordat, urmând ca expertul să citeze de urgenţă părţile în vederea efectuării expertizei, în condiţiile prevăzute de art. 335 alin.1 NCPC. Pune în vedere părţilor să-şi dea concursul în vederea efectuării expertizei în timp util şi să ofere expertului lămuririle necesare în legătură cu obiectul lucrării. Pronunţată azi, 15.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
12 aprilie 2024 09:00 C14-Fond Amână pronunţarea în cauză la data de 15.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.04.2024.
05 aprilie 2024 09:00 C14-Fond Amână pronunţarea la data de 12.04.2024. Pronunţată azi, 05.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
22 martie 2024 10:30 C14-Fond Amână pronunţarea la data de 05.04.2024, asupra admisibilităţii probelor cu expertize şi probei testimoniale. Pronunţată azi, 22.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
26 ianuarie 2024 11:30 C14-Fond Pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinare.
27 ianuarie 2023 13:00 C14-Fond Admite excepţia necompetenţei materiale procesuale a Tribunalului Bucureşti-Secţia a VI-a Civilă, invocată din oficiu. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Secţiei a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Bucureşti. Fără cale de atac. Pronunţată, azi, 27.01.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.