Dosar 135/3/2025 - TribunalulBUCURESTI

Contenciosadministrativsifiscal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBUCURESTI, din 08 ianuarie 2025

Rezumat dosar

Număr dosar
135/3/2025
Instanță
TribunalulBUCURESTI
Departament
Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Categorie
Contenciosadministrativsifiscal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
08 ianuarie 2025
Obiect
litigiu privind achiziţiile publice S. D. 333.995,02 LEI - O. D. P.
Ultima actualizare
23 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI SPORT SECTOR 4 (Pârât)
  • DELTABLOC RO SRL (Reclamant)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
08 aprilie 2025 14:00 C22 - FAP. 1. În temeiul art. 438 – 441 C.pr.civ., ia act de tranzacţia intervenită între părţi, tranzacţie ce va alcătui dispozitivul prezentei hotărâri: C. D. T. Î. astăzi, [•].04.2025 de către ?i între D. R. S.R.L., societate cu răspundere limitată, înregistrată şi func?ionând în conformitate cu legile din România, având sediul social în str. Albac nr. 11, et. 5, Sector 1, Bucure?ti, înregistrată la Registrul Comer?ului sub nr. J40/1157/2018, având cod unic de înregistrare R038762900, reprezentată prin dl. W. F., în calitate de Administrator (denumită în continuare „Creditoarea” sau „Deltabloc”) ?i D. G. D. A. A. U.I. D. Î., A SPORTULUI ?I C. S. 4, având sediul în B-dul George Co?buc nr. 6-16, Sector 4, Bucure?ti, reprezentată prin dna. A. M. M. în calitate de D. G. (denumită în continuare „Debitoarea” sau „D. S. 4” păr?ile de mai sus denumite în mod colectiv „Păr?ile", Articolul 1 - O. T. 1.1 Obiectul acestei Tranzac?ii este reprezentat de stingerea litigiului ce constituie obiectul dosarului nr. 135/3/2025 prin concesii reciproce ale Păr?ilor. 1.2 În considerarea acestei Tranzac?ii ?i a renun?ărilor reciproce ale Păr?ilor la drepturi, cereri ?i preten?ii, suma finală agreată de Păr?i a fi plătită de D. S. 4 către Deltabloc, în modalitatea ?i exclusiv sub condi?iile descrise la art. 2 de mai jos, este de 333.995,02 lei, reprezentând D. P.. 1.3 În considerarea obliga?iilor asumate de Păr?i prin prezenta Tranzac?ie ?i în orice caz sub condi?ia plă?ii D. P. în modalitatea ?i exclusiv sub condi?iile descrise la art. 2 de mai jos, Deltabloc este de acord ?i renun?ă cu efecte depline ?i liberează D. S. 4 de obliga?ia de plată a penalită?ilor de întârziere prevăzute la art. 16.2 din Contractul de lucrări, precum ?i de orice cheltuieli de judecată. Deltabloc renun?ă astfel la penalită?ile aferente D. P. ?i la cheltuielile de judecată aferente. Corelativ, D. S. 4 se obligă, în mod definitiv, final ?i cu efecte depline, să achite D. P. conform art. 2 de mai jos. Articolul 2 - În?elegerea păr?ilor, termenele de plată ?i imputa?ia plă?ii 1.1 D. S. 4 se obligă să plătească fa?ă de Deltabloc, în temeiul prezentei Tranzac?ii, suma de 333.995,02 lei, reprezentând D. P. în 6 (A.) tran?e lunare, plătibile începând cu luna aprilie 2025, după cum urmează: • Tran?a 1, în cuantum de 55.665,84 lei, până cel târziu la data de 30.04.2025; • Tran?a 2, în cuantum de 55.665,84 lei, până cel târziu la data de 31.05.2025; • Tran?a 3, în cuantum de 55.665,84 lei, până cel târziu la data de 30.06.2025; • Tran?a 4, în cuantum de 55.665,84 lei, până cel târziu la data de 31.07.2025; • Tran?a 5, în cuantum de 55.665,84 lei, până cel târziu la data de 31.08.2025; • Tran?a 6, în cuantum de 55.665,82 lei, până cel târziu la data de 30.09.2025. 2.2 Sub condi?ia respectării de către D. S. 4 a termenilor ?i condi?iilor de plată prevăzute în prezenta Tranzac?ie, Deltabloc renun?ă la penalită?ile de întârziere calculate conform Contractului de lucrări, solicitate prin cererea introductivă de instan?ă ce formează obiectul dosarului nr. 135/3/2025 ?i este de acord pe deplin ?i definitiv cu stingerea litigiului ?i renun?area la orice preten?ii prezente or viitoare ce decurg/ar putea decurge din Contractul de lucrări privind pre?ul, accesoriile acestuia, precum ?i la cheltuielile de judecată cum ar fi onorariu avoca?ial, taxă de timbru etc ce ar putea decurge din litigiu. 2.3 În măsura în care vor exista întârzieri la plată cu privire la oricare dintre plă?ile prevăzute la art. 2.1 de mai sus, Deltabloc î?i rezervă dreptul de a declara întregul debit scadent, cu toate consecin?ele ce derivă din aceasta, fără nicio formalitate prealabilă, după trecerea unui termen de 5 zile lucrătoare de la data scaden?ei fiecărei rate, în măsura în care Debitoarea nu î?i îndepline?te obliga?ia de plată ?i nu este agreată de păr?i prelungirea termenului de 5 zile de mai sus. Totodată, în această ipoteză, D. S. 4 poate reveni la toate apărările ?i aspectele formulate prin întâmpinare. 2.4 Sub condi?ia respectării de către D. S. 4 a termenilor ?i condi?iilor de plată prevăzute în prezenta Tranzac?ie, Deltabloc în?elege să renun?e la calcularea în continuare a penalită?ilor de întârziere prevăzute în Contractul de lucrări precum ?i la orice preten?ii prezente or viitoare ce decurg/ar putea decurge din Contractul de lucrări cu privire la pre? ?i accesoriile acestuia, a cheltuielilor de judecată precum onorariu avoca?ial, taxa de timbru etc. 2.5 Cu toate acestea, dacă plă?ile nu sunt efectuate în conformitate cu termenii ?i condi?iile stipulate în prezenta Tranzac?ie, Deltabloc va calcula asupra D. P., retroactiv, cu începere de la data scaden?ei D. P., penalită?ile de întârziere prevăzute la art. 16.2 din Contractul de lucrări, imputa?ia plă?ii realizându-se în acest caz asupra penalită?ilor cu prioritate ?i, subsecvent, asupra principalului, dispozi?iile art. 1.509 (2) Cod civil, aplicându-se în mod corespunzător. 2.6 Sumele prevăzute la art. 2.1 vor fi plătite către Deltabloc în următorul cont bancar: Banca: [R. B.] IBAN: [R. R. 0000 0600 2066 9719] Referin?ă: plata în conformitate cu Contractul de Tranzac?ie din data de [•].03.2025. Articolul 3 – Stingerea litigiului obiect al Dosarului 3.1 Păr?ile se obligă ca la termenul de judecată stabilit în Dosar pentru data de 08.04.2025 să solicite instan?ei să ia act de prezenta Tranzac?ie în condi?iile art. 438 ?i următoarele Cod Procedură Civilă. Articolul 4 – Declara?iile ?i garan?iile Păr?ilor 4.1 Păr?ile declară că au în?eles pe deplin condi?iile prezentei Tranzac?ii, că această în?elegere scrisă reprezintă voin?a lor liberă ?i neviciată, prezenta Tranzac?ie fiind încheiată în conformitate cu dispozi?iile art. 2267 ?i următoarele din Codul Civil. 4.2 Păr?ile reprezintă ?i î?i garantează reciproc faptul că persoanele semnatare dispun de toate mijloacele disponibile, au solicitat ?i primit toate autorizările generale sau speciale necesare pentru a î?i îndeplini în mod corespunzător ?i la timp toate obliga?iile, de a î?i asuma fără nicio rezervă toate declara?iile ?i pentru a conveni în mod valabil toate renun?ările cuprinse în prezenta Tranzac?ie. 4.3 Păr?ile declară că nu există niciun ordin, decizie, statut sau regulament adoptat ?i/sau promulgat care să fie aplicabil opera?iunilor care fac obiectul acestei Tranzac?ii de către vreo instan?ă competentă, comisie, autoritate guvernamentală, agen?ie cu atribu?ii de reglementare, altă autoritate sau instan?ă, care să împiedice în orice mod executarea acestei Tranzac?ii sau opera?iunile care fac obiectul acesteia ori care să aibă ca efect nelegalitatea Tranzac?iei. Articolul 5 - Legea aplicabilă ?i jurisdic?ia 5.1 A. T. va fi guvernată exclusiv de ?i interpretată în conformitate cu legile substan?iale ale României. 5.2 Păr?ile vor încerca să rezolve orice dispută, controversă sau preten?ie care ar putea apărea din sau în legătură cu semnarea, interpretarea, executarea sau încetarea acestei Tranzac?ii prin negocieri amiabile. 5.3 Orice dispută, controversă sau preten?ie născută din sau în afara sau în legătură cu prezenta Tranzac?ie (sau modificările ulterioare ale acesteia), inclusiv, fără a se limita la dispute, controverse sau preten?ii cu privire la existen?a, validitatea, interpretarea, executarea, încălcarea sau încetarea acesteia se află sub jurisdic?ia instan?elor de judecată competente din Bucure?ti. Articolul 6 – Clauze finale 6.1 Nicio neîndeplinire sau întârziere în îndeplinirea de către o Parte a exercitării oricărui drept sau remediu din această Tranzac?ie nu va opera ca o renun?are la acestea, iar nicio exercitare par?ială a oricărui drept sau oricărui remediu nu va împiedica exercitarea ulterioară a oricărui alt drept sau remediu. Drepturile ?i căile de atac prevăzute de prezenta sunt cumulative ?i nu exclud orice alte drepturi sau căi de atac prevăzute de lege. 6.2 Păr?ile convin, în mod expres ?i irevocabil, că prezenta Tranzac?ie î?i va produce efectele doar în măsura efectuării plă?ii de către Debitoare în conformitate cu prevederile art. 2.1. ?i în consecin?ă Creditoarea declară că nu mai are ?i nici nu va mai avea nicio altă preten?ie, de niciun fel împotriva Debitoarei cu privire la plata pre?ului prevăzut în Contractul de lucrări ?i a accesoriilor acestuia, respectiv a cheltuielilor de judecată precum onorariu avoca?ial, taxa de timbru etc. În caz contrar, prezenta Tranzac?ie nu va produce niciun efect, toate prevederile, recunoa?terile ?i obliga?iile ?i/sau renun?ările Păr?ilor men?ionate în cuprinsul acestei în?elegeri fiind lipsite de eficacitate ?i considerându-se că ele nu au existat ?i nici nu au fost însu?ite de niciuna dintre Păr?i, litigiul putând continua în aceste împrejurări conform procedurilor ?i prevederilor legale aplicabile în materie. 6.3 Orice modificare ?i/sau completare la prezenta Tranzac?ie este valabilă numai dacă este făcută prin intermediul unui act adi?ional scris ?i semnat de toate păr?ile ?i se referă în mod specific la acest articol al prezentei Tranzac?ii. 6.4 Orice notificare sau comunicare cu privire la prezenta Tranzac?ie se va face prin e-mail, la următoarele adrese: • pentru Deltabloc: [email redactat] • pentru D. S. 4: [email redactat], P. T. reprezintă expresia voin?ei libere a Păr?ilor. Încheiat astăzi [•].04.2025, semnată electronic, în format bilingv română – engleză. În caz de discrepan?e între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanţa ierarhic superioară, potrivit art. 440 C.pr.civ., în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit art. 51 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, conform art. 490 C.pr.civ. 3. Prezenta hotărâre se va comunica părţilor, în copie, conform art. 427 C.pr.civ. 4. Pronunţată astăzi, 08.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
04 februarie 2025 14:00 C22 - FAP. Amână cauza la data de 08.04.2025 pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinare şi în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.