Dosar 11744/99/2013 - CurteadeApelIASI
Contenciosadministrativsifiscal, stadiu Recurs, înregistrat la CurteadeApelIASI, din 27 ianuarie 2017
Rezumat dosar
- Număr dosar
- 11744/99/2013
- Instanță
- CurteadeApelIASI
- Departament
- Secţia contencios administrativ şi fiscal
- Categorie
- Contenciosadministrativsifiscal
- Stadiu procesual
- Recurs
- Data înregistrării
- 27 ianuarie 2017
- Obiect
- litigiu privind achiziţiile publice contestaţie la titlu
- Ultima actualizare
- 23 august 2026
Părți și calități procesuale
- CN CF CFR SA BUCURESTI PRIN SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXLOATARE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CF IASI PRIN [Persoană fizică] (Contestator Intimat)
- SC WEST STAR SRL (Intimat Recurent)
Termene de judecată
| Data | Ora | Complet | Soluție |
|---|---|---|---|
| 04 noiembrie 2024 | 12:00 | Contencios-Recurs-Achizitii_Publice_RA2 | Admite contestaţia la titlu formulată de contestatoarea W. S. SRL în contradictoriu cu intimata C. C. F. C. SA- S. R. C. I.. Lămureşte titlul executoriu reprezentat de decizia civilă nr. 846/27 iunie 2017 a Curţii de apel Iaşi în sensul obligării contestatoarei W. S. SRL la plata către intimata C. C. F. C. SA- S. R. C. I. de penalităţi de întârziere de 0,025% pe zi din valoarea lucrărilor neexecutate de la data de 28 august 2012 şi până la executarea efectivă a lucrărilor, cuantumul total al acestora neputând depăşi cuantumul sumei asupra cărora sunt calculate, conform art. 23.1. din contractul de execuţie lucrări. Definitivă. Pronunţată azi 4 noiembrie 2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grija grefei instanţei. |
| 27 iulie 2017 | 9:30 | Contencios-Recurs-Achizitii_Publice_RA2 | Admite cererea formulată de recurenta SC West Star SRL. Dispune restituirea către SC West Star SRL a taxei judiciare de timbru de 2519 lei, achitată prin ordinul de plată nr. 33/17.01.2017 din contul bancar BRD Agenţia I. I.. Definitivă. Dată în Camera de Consiliu din data de 27 iulie 2017. |
Sursa și limitări
Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.